Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Оракул" (далее —...
Условие задачи
Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Оракул" (далее — общество) о взыскании 667 332 рублей 20 копеек ущерба, 235 342 рублей пени и 169 800 рублей штрафа.
По результатам аукциона в электронной форме учреждение и общество заключили контракт от 13.05.2015 г. № 215.8 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши учебного корпуса № 3 учреждения (договор подряда). Пунктом 4.2 контракта определен срок выполнения работ в течение 45 дней со дня заключения контракта, то есть до 26.06.2015 г. Фактически к выполнению работ ответчик приступил 20.05.2015 г. По состоянию на 22.06.2015 г. работы завершены не были. В результате дождя 22.06.2015 г. в условиях полного раскрытия подрядчиком кровли произошло попадание дождевой воды во внутренние помещения с третьего по первый этажи здания учебного корпуса № 3.
26.06.2015 г. учреждение составило акт о несоблюдении сроков исполнения работ по контракту, акт обследования о нарушениях исполнения обязательств по контракту, а также локально-сметный расчет на устранение последствий залива здания дождевой водой от 26.06.2015 г. Работы были возобновлены на несколько дней, однако с 30.07.2015 г. работы вновь приостановлены по причине отсутствия материала. Последствия подтопления здания ответчиком устранены не были.
ВОПРОСЫ:
1. Имеются ли условия для наступления гражданско-правовой ответственности ООО «Оракул»?
2. Определите значимые обстоятельства, подлежащие установлению, и доказательства, необходимые для установления данных обстоятельств.
3. Каким образом учреждение может защитить свои права?
Добавлено: 2025-08-31 23:23:40
Решение
1. Условия для наступления гражданско-правовой ответственности ООО «Оракул» имеются. Основания:
- Нарушение срока выполнения работ (п. 4.2 контракта): работы должны были быть завершены до 26.06.2015, но на 22.06.2015 не завершены.
Метод решения
Анализ условий гражданско-правовой ответственности по нормам ГК РФ и 44-ФЗ, определение значимых юридических фактов и доказательств, формулирование способов защиты права.
Что будет в полном решении
Полное решение включает анализ оснований ответственности подрядчика, перечень обстоятельств и доказательств, способы защиты прав учреждения через суд.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете оплатить с помощью банковской карты или любого доступного способа. Сразу после оплаты решение откроется на странице и придет на ваш email.
Решение доступно мгновенно после оплаты.
Да, после завершения платежа вы получите электронный чек на указанный email.
Попробуйте повторить платеж или свяжитесь с нашей поддержкой, мы поможем решить проблему.